Договор подряда на вырубку леса по лесобилету

Содержание

Договор на обрезку и утилизацию

Договор подряда № ____

«На выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев с погрузкой и утилизацией»

“_____”________________ 2013г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Альмяшев Андрей Олегович, действующий на основании Свидетельства № 313265105900110 от 28.02.2013г. и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по спилу дерева (___________), к кол-ве________шт.

1.2. «Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика».

2.Обязательства Сторон.

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1. Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора.

2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным заданием.

2.2. «Подрядчик» обязуется:

2.2.1. Производить работы в соответствии с предметом настоящего договора и выданным «Заказчиком» заданием качественно и в сроки определенные выданным заданием.

2.2.2. Предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, связанную с выполнением работ согласно настоящему договору (документы бухучета и отчетности и пр.).

2.2.3. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.

2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.2.6.

Информировать «Заказчика» о предстоящем (если имеется соответствующее уведомление) или состоявшемся посещении объекта представителями компетентных государственных и муниципальных контролирующих органов; в случае предварительного уведомления о посещении обеспечить по возможности, нахождение представителей «Заказчика» в течение 1 (одного) рабочего дня передавать «Заказчику» надлежащим образом удостоверенные копии всех материалов, составленных по итогам посещения (в том числе: актов, предписаний и т.д.).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

70% стоимости по договору, по факту выполнения работ

3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.

3.4. Полная стоимость составляет .

4. Ответственность Сторон.

4.1.За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

5. Особые условия.

5.1. В случае, если «Подрядчик» привлекает для выполнения работ на объекте субподрядные организации, ответственность перед «Заказчиком» за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и с надлежащим качеством, принимает на себя «Подрядчик».

5.2. В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

“Заказчик” “Подрядчик”

______________________________________________ ИП Альмяшев А.О. ______________________________________________ Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40

______________________________________________ ИНН 263006006833

______________________________________________ р/счёт 40802810704000001761

______________________________________________ в Ставропольпромстройбанк-ОАО

______________________________________________ г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А

______________________________________________ ИНН банка 2634028786

______________________________________________ КПП банка 263002001

______________________________________________ БИК 040702760

______________________________________________

Директор__________________________ Индивидуальный предприниматель

________________/__________________/ ___________________/_______________/

Источник: http://drovosek26.ru/dogovor

Договор подряда на заготовку древесины образец

Договор подряда на вырубку леса по лесобилету

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

Читайте так же: Что полагается за третьего ребенка в ростове на дону

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Источник: https://domtriumf18.ru/dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny-obrazets/

Каждому россиянину по Закону полагается 150 кубов леса БЕСПЛАТНО

Договор подряда на вырубку леса по лесобилету

Как бесплатно выписать лес на строительство дома (статья актуальна на 2019 год)

В статье 30 Лесного кодекса РФ прописано право гражданина на заготовку леса для собственных нужд. Древесину можно использовать для любых собственных целей, но продажа или передача третьим лицам запрещена.

Порядок и нормативы заготовки определяет законодательство каждого конкретного субъекта РФ.

Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса бесплатно

Кому положена древесина?

По закону лес выдается любому гражданину РФ на «личные нужды» по сниженной цене. Обычно это строительство, ремонт или отопление дома и бани. Чтобы выписать древесину на строительство, необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на землю и разрешение на строительство.

Нормы и порядок оформления дерева для строительства и ремонта дома и хозпостроек описаны в региональных законах. Они могут называться по разному: «Об использовании лесов на территории…», «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Проще обратиться за консультацией в районное лесничество по телефону или приехав лично.

Следующий вариант — позвонить или съездить в районное лесничество.

Получить лес бесплатно по закону могут коренные малочисленные народы, живущие на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В зависимости от региона получить бесплатный лес могут ветераны ВОВ или вооруженных столкновений.

Пиломатериалы со скидкой до 50% от установленной государством цены в регионах выдают:

— инвалидам — пенсионерам — многодетным семьям

— молодым специалистам.

Если дом семьи сгорел или был разрушен стихийным бедствием, они могут получить древесину в ускоренном порядке. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы.

Сколько стоит льготная древесина?

Цены на лесоматериалы выставляют субъекты РФ.

Цена 1 м3 складывается из оценки: количества лесных массивов в регионе, климатических условий, нормы строительства и длины отопительного сезона.

В Мурманской области 1 м³ по льготной цене обходится в 14 руб, а в Тюменской — 220 руб. В среднем цена 1 м³ по России на 2019 год составляет 70 руб.

Каждый субъект устанавливает норму леса, но на одного человека выдается примерно:

— на строительство жилого дома (раз в 25 лет) — 150 м³; — на строительство жилого дома на садовом участке (раз в 25 лет) — 30 м³; — на строительство надворных помещений (раз в 25 лет) — 20 м³; — на отопление (раз в год) — 15 м³;

— для ремонта (раз в 5 лет) — 50 м³.

Лес выдают не готовым пиломатериалом, а делянкой.

Получатель вырубает и вывозит бревна сам или оплачивает услуги лесозаготовочной компании. Чтобы вывезти древесину, нужно получить разрешение главы сельского хозяйства. Глава выдает разрешение, когда делянку приведут в порядок. Нужно выкорчевать пни, вывезти отпиленные верхушки и ветки, вырубить кустарник, оставшийся на делянке и взборонить землю.

Как оформить право на бесплатный или льготный сруб
Чтобы оформить льготную или бесплатную древесину, необходимо предоставить в лесничество пакет документов. Законодательно он не зафиксирован, так что в разных регионах может отличаться.

Стандартный пакет документов:

— заявление, в котором необходимо указать ФИО, паспортные данные, назначение древесины: деловая — применяется для строительства и ремонта, или дровяная — применяется для отопления; — копия паспорта; — справка о составе семьи; — копии документов о владении земельным участком и разрешение на строительство дома (при строительстве); — копия заключения органа местного самоуправления о необходимости — — ремонта дома или хоз. построек (для ремонта); — копия документа, подтверждающего печное отопление;

— справка из органов местного самоуправления о том, что лес не был выдан. Если это повторное обращение, должна быть указана дата предыдущей выдачи.

Одно из основных условий для получения леса на строительство — залитый фундамент под будущий дом.

Каждое прошение рассматривает специально собранная комиссия, которая состоит из представителей местной администрации, сотрудников природоохранной организации и архитектурного комитета. После этого она дает разрешение на выработку обозначенного объема древесины.

Когда заявка одобрена, с заявителем подписывают договор купли-продажи. Во время запланированных проверок к семье, выписавшей лес, могут прийти сотрудники правоохранительных органов или прокуратуры, чтобы убедиться, что древесиной пользуются по назначению.

Для получения леса необходимо уплатить государственную пошлину, сумма которой устанавливается в каждом субъекте федерации самостоятельно, примерно 18 000 — 25 000 руб.

Ограничения на выделение леса

Лесоматериалы, выделенные бесплатно или по государственной цене можно использовать:

— для личных целей; — для строительства дома или надворных помещений; — для ремонта или реконструкции дома;

— для отопления дома или бани.

Список личных целей не закреплен законодательно, и субъекты федерации определяют его самостоятельно. Обычно личные цели — это нужды, не несущие коммерческую выгоду.

Рубка елок к Новому году не относится к личным целям, так как попадает под закон о заготовке недревесных лесных ресурсов.

Имейте в виду, что весь лес, выделенный на строительство не получится пустить в дело. Объем деловой древесины рассчитывается так:

— по стандарту каждому жителю РФ полагается жилая площадь размером 18 м²; — стандартная семья состоит из трех человек, значит площадь жилой зоны будет 54 м², а площадь всего дома — 76 м²; — на строительство дома такого размера уходит 56,5 м³ материала; — такой объем получается при обработке 90 м³ делового леса;

— 90 кубов делового леса — это 125 м³ леса на корню.

Каждый регион накладывает свои условия на выделение леса в зависимости от климата и величины лесных массивов.

Например, в Иркутской области жители могут рассчитывать на:

— 125 м³ леса для строительства дома раз в жизни; — 25 м³ леса для ремонта раз в 5 лет; — 25 кубов леса для строительства или ремонта надворных строений раз в 5 лет; — 25 м³ леса для отопления дома и бани на каждый год в южных районах;

— 36,6 м³ леса для отопления дома и бани на каждый год в северных районах.

Жители Краснодарского края при обращении в лесничество получат:

— 50 м³ леса для строительства дома раз в жизни на семью — 25 м³ леса для ремонта раз в 10 лет

— 20 м³ леса для строительства или ремонта надворных помещений раз в 10 лет.

Делянки под вырубку выделяют в хвойных лесах. Кубометры древесины вычисляют тоже хвойными деревьями, но заявитель обязан вырубить все деревья, растущие на выделенной территории.

Нужно запомнить,
Чтобы получить древесину по льготной цене необходимо:

— быть владельцем земельного участка, иметь разрешение на строительство и залитый фундамент под будущий дом — доказать, что дому нужен капитальный ремонт или реконструкция

предоставить справку о наличии дровяной печи в доме.

Бесплатно лес получают только представители малочисленных коренных народов, ветераны ВОВ или другого вооруженного конфликта.

Делянку выделяет лесничество. Туда нужно подать заявление на предоставление леса и другие документы.

Распространите знания! Отправьте статью тем, кому она пригодится, заберите статью к себе в соцсети.

здесь

Если Вам была полезна статья и Вас не затруднит, поставьте пожалуйста палец ВВЕРХ

и П О Д П И Ш И Т Е С Ь на наш канал, для нас это ВАЖНО!

Читать еще статью Разрешение на строительство объектов ИЖС больше не требуется

Читать еще статью Президент разрешил жителям частных домов продавать в сеть эл ектроэнергию

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e1408c3c31e4900b1af046f/5e2420985d6c4b00b0d9af5c

Договор подряда на вырубку леса образец 2019 год

Договор подряда на вырубку леса по лесобилету

оказания услуг по валке лесных насаждений

Г. Красноярск «_____» ____________ 2012г.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель, обязуется оказать собственными силами услуги по валке лесных насаждений согласно технологической карте на разработку лесосеки в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить.. Местоположение лесосек: 1) Казачинское лесничество, Галанинское участковое лесничество, квартал №63, выдел 12, на площади 13 га с общим объемом работ 387 м3 ; 2) Казачинское лесничество, Галанинское участковое лесничество, квартал №63, выдел 16, на площади 15 га с общим объемом работ 362 м3

1.2. Лесосеки, указанные в п.1.1. настоящего договора, переданы Заказчику на основании договора купли-продажи лесных насаждений № 000 от 01.01.2001г.

1.3. В рамках настоящего договора услуги по валке лесных насаждений включают в себя:

— валка лесных насаждений;

— разработка лесосеки в соответствии с технологической картой;

— обрубка сучьев не более двух сантиметров от ствола;

— складирование в кучи порубочных остатков;

— формирование в штабель;

— укладка на перегнивание на месте рубки (без подроста);

— вывозка заготовленной древесины с лесосеки на нижний склад Исполнителя.

1.4. Подтверждением оказания услуг Исполнителем является акт приема-передачи оказанных услуг, подписанный обеими сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанность «Заказчика»:

2.1.1. Заказчик обязан своевременно предоставить пакет документов на право рубки ухода и прочих рубок Исполнителю.

2.1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2. Права «Заказчика»:

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ.

2.3. Обязанность Исполнителя:

2.3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по валке леса, указанные в п. 1.3 настоящего договора по рубкам ухода и прочим рубкам, надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать результат Заказчику в установленный срок.

2.3.2. «Исполнитель» обязан обеспечить производство и качество услуг в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и согласно технологической карте.

2.3.3. «Исполнитель» обязуется соблюдать «Правила пожарной безопасности в лесах РФ» и нести ответственность за лесные пожары, произошедшие по их вине, а также выполнять «Перечень противопожарных мероприятий», установленных действующими нормативными актами.

2.3.4. «Исполнитель» принимает на себя обязательство по тушению возгораний и лесных пожаров, произошедших в радиусе 1 км от лесосеки. В случае не принятия мер к тушению, «Пользователь» привлекается к административной ответственности.

2.3.5. «Исполнитель» обязуется при проведении работ обеспечить сохранение подроста и древесно-кустарниковой растительности.

2.3.6. Исполнитель не позднее чем за ____ дней до истечения срока действия договора обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, произвести снос лесных складов, других строений и сооружений, а также провести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения.

2.3.7. После окончания заготовки древесины по настоящему договору, но не позднее, чем за _______ дней до истечения срока действия договора предоставить «Заказчику» в установленном порядке отчет об использовании лесов.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по валке одного кбм древесины составляет 630 (шестьсот тридцать) руб. без НДС.

3.2. Объем оказываемых услуг составляет 749 (семьсот сорок девять) м3..

3.3. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп. без НДС.

3.4. Заказчик производит оплату стоимости договора в полном объеме в течение 30 дней с момента подписания акта приемки-передачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами взятых на себя обязательств, применяются меры ответственности, установленные действующим законодательством РФ.

4.2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

4.3. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

4.4. Исполнитель несёт ответственность за самовольные рубки в радиусе 300 м от границ лесосеки.

4.5. Исполнитель проводит лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении валки леса Исполнитель, в нарушение условий настоящего договора, уничтожил подрост либо древесно-кустарниковую растительность.

4.6. Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ.

4.7. В случае не соблюдения требований п.2.3.4., 5.4., а также нарушения Исполнителем технологического процесса, действие настоящего договора приостанавливается, до момента устранения выявленных нарушений.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

5.2.1. По взаимному соглашению сторон.

5.2.2. В случае грубого нарушения Исполнителем технологии валки древесины и требований лесного законодательства РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров, при недостижении согласия — в установленном действующим законодательством порядке.

6.2.Вопросы, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии. Если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

ГПКК «Красноярское управление лесами»

в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал,

Заместитель директора ____________

Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.

Контактные телефоны 8 (391

В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск,

№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик принял, а Исполнитель оказал услуги по валке древесины определенные договором оказания услуг № _________ от ___________ года в объеме ___________ куб/м.

2. Стоимость оказанных услуг составляет ______________________________________________________ руб. ___ коп., НДС не облагается.

3. Услуги в принятой части оказаны качественно, стороны друг к другу претензий по указанным вопросам не имеют.

ГПКК «Красноярское управление лесами»

в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал,

Заместитель директора ____________

Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.

Контактные телефоны 8 (391

В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск,

Договор на заготовку древесины, образец

Составить и скачать Договор купли продажи лесных насаждений. Это бесплатно. Строительство временных складов при заготовке древесины не. Использование расчетной лесосеки для заготовки. Древесины в спелых и перестойных лесах субъекта. Агентский договор, агентское соглашение. В Правилах заготовки древесины, утвержденных приказом. И ИП Ш.

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Заключен договор подряда, по которому подрядчик за плату. Договор на заготовку древесины и его основный пункты. Договор авторского заказа, лицензионный договор. Образец договора купли продажи лесных насаждений. Договор заключается при предоставлении Поставщиком следующих.

Поставки заготовленной древесины, договор подряда по заготовке древесины. Покупатель. Подрядчик. Государственное лесничество заключает договор купли . Ссылки на типовые договора даны внизу страницы. Установить, что типовой договор аренды лесного участка,. Платы. Расчет.

Типовой договор аренды разработан в соответствии с новой. Лесов на. Формы Документов РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Формы Документов.

РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа. Подрядчик обязуется провести заготовку лесопродукции в сроки, предусмотренные лесной декларацией и настоящим договором. Договор подряда на валку леса.

Подрядчик обязуется провести заготовку лесопродукции в сроки. Соблюдать санитарные правила в лесах, соблюдать иные требования лесного законодательства.

Заказчик обязан: Заключить договора на отвод делянок, с последующей передачей делянок для заготовки Подрядчику по акту приема передачи. Заявление о заключении Договора для целей заготовки.

Вместе с Скачать договор на заготовку леса часто ищут

образец договора подряда на заготовку древесины.

договор подряда на заготовку леса образец.

договор оказания услуг по заготовке древесины.

договор подряда на выполнение лесозаготовительных работ.

договор подряда на вырубку леса образец

Источник: https://lawbiznes.ru/dogovora/dogovor-podrjada-na-vyrubku-lesa-obrazec-2019-god.html

Договор подряда на вырубку леса по лесобилету

Договор на спил деревьев составляется по тому же образцу, что и остальные соглашения подряда. От имени жильцов многоквартирного дома такую сделку может заключить управляющая компания, взявшая на себя обязательства по содержанию и ремонту общего имущества МКД.

В первую очередь необходимо согласовать с исполнителем все условия сделки:

предмет соглашения (вид, характер и объем работ, которые обязуется выполнить подрядчик);
финансовые условия сотрудничества, порядок расчетов;
права и обязанности заказчика и исполнителя;
ответственность сторон за несоблюдение условий;
предпочтительный порядок разрешения споров и разногласий;
порядок приема-передачи работ;
срок действия соглашения;
конфиденциальность.

Также в образце договора на вырубку деревьев стоит указать перечень обстоятельств, при которых соглашение может быть расторгнуто досрочно обеими сторонами или одной из сторон.

Например, можно прописать, что соглашение прекращается автоматически, если заказчик не оплатил работу в срок.

Чтобы сотрудничество оказалось успешным, каждая из сторон должна иметь полное представление о своих обязанностях. Для этого желательно дополнить типовой договор на спил деревьев перечнем работ.

Это отдельный документ, в котором содержится полный список задач подрядчика (например, обрезка и валка аварийных деревьев, их погрузка и утилизация).

Кроме того, договор валки деревьев нужно дополнить следующими приложениями:

актом приема-передачи работ;
актом осмотра;
адресным списком обслуживаемых домов;
счетом;
актом приема-передачи технической документации;
критериями оценки качества;
составом и характеристиками общего имущества.

Также понадобится ряд протоколов: оценки работ, разногласий, согласования разногласий. Предлагаем вам скачать юридически грамотный договор обрезки деревьев в формате Word или PDF.

Мы гарантируем соответствие готового документа нормам действующего законодательства. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор на обрезку и утилизацию

Договор подряда № ____ «На выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев с погрузкой и утилизацией» “_____”________________ 2013г.

и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет договора. 1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по спилу дерева (___________), к кол-ве________шт.

1.2. «Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика». 2.Обязательства Сторон. 2.1. «Заказчик» обязуется: 2.1.1.

Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора. 2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ. 2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным заданием.

2.2. «Подрядчик» обязуется: 2.2.1.

Производить работы в соответствии с предметом настоящего договора и выданным «Заказчиком» заданием качественно и в сроки определенные выданным заданием. 2.2.2.

Предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, связанную с выполнением работ согласно настоящему договору (документы бухучета и отчетности и пр.). 2.2.3.

Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.

2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2.6.

3.Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Дело № не определено

РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ29 июня 2011 года Томский районный суд Томской области в составе:председательствующего – судьи Жолудевой М.В.,при секретаре Сутягиной А.С.,с участием:истца Кулапина П.И.представителя ответчика Моор О.В.,рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело № 2-378/11 по иску Кулапина П.И.